韶关市政府本级投资项目公示暂行规定
作者:法律资料网 时间:2024-05-05 13:00:13 浏览:9433
来源:法律资料网
韶关市政府本级投资项目公示暂行规定
广东省韶关市人民政府
韶关市人民政府令第46号
《韶关市政府本级投资项目公示暂行规定》已经2008年4月30日韶关市人民政府第十二届18次常务会议通过，现予发布，自2008年7月1日起施行。
市长 郑振涛
二○○八年五月七日
韶关市政府本级投资项目公示暂行规定
第一条 为进一步规范市政府本级投资行为，加大社会公众对政府投资项目的监督力度，根据国务院投资体制改革有关规定，制定本暂行规定。
第二条 本规定所称政府本级投资项目是指利用财政性资金、政府授权机构融资投入的基本建设项目，包括政府全额投资和部分投资的项目。
第三条 市政府指定韶关市人民政府公众信息网为市政府本级投资项目公示媒体。
第四条 政府投资项目的公示由建设单位或项目业主负责。
项目行政主管部门负责对政府投资项目建设单位和项目业主的公示行为进行指导和监督。
第五条 政府投资建设项目的设计方案、中标结果、建设进度和财务决算应当进行公示。
第六条 项目建设单位或项目业主应当在确定设计方案、中标结果、财务决算审定后的五个工作日内在市政府指定的公示媒体连续公示十个以上工作日。项目建设单位或项目业主应当在每季度结束后的五个工作日内将所负责项目的建设进展情况在市政府指定的公示媒体连续公示十个以上工作日。
第七条 项目设计方案应当公示以下内容：
（一）项目名称；
（二）项目投资估算；
（三）项目建设内容及建设规模；
（四）项目总投资及资金来源；
（五）项目建设地址及建设期限；
（六）项目勘察单位；
（七）项目设计单位；
（八）项目设计方案说明；
（九）项目设计方案效果图。
第八条 项目中标结果应当公示以下内容：
（一）项目名称；
（二）招标人；
（三）招标内容；
（四）招标代理机构；
（五）项目计划投资；
（六）中标人；
（七）项目中标价；
（八）项目建设工期；
（九）项目质量要求；
（十）项目管理班子人员。
第九条 项目建设进度应当公示以下内容：
（一）项目名称；
（二）项目施工单位；
（三）施工单位项目负责人；
（四）项目监理单位；
（五）项目总监理；
（六）项目建设起止期；
（七）项目计划总投资；
（八）项目建设内容及建设规模；
（九）实际完成工程量（占计划工程量的百分比）；
（十）实际完成投资额（占计划投资额的百分比）；
（十一）项目建设进度形象描述。
第十条 项目财务决算应当公示以下内容：
（一）项目名称；
（二）项目建设单位；
（三）承建单位；
（四）项目投资预算；
（五）项目计划建设期；
（六）项目实际建设起止期；
（七）项目实际建设内容及建设规模；
（八）项目建设资金来源；
（九）项目送审金额；
（十）项目审定金额；
（十一）项目重大变更或增减工程量的内容及变更原因（以中标价变更10%为界）；
（十二）造成项目建设执行结果与立项审批差异的原因。
第十一条 项目建设单位或项目业主进行项目有关内容公示时，应当同时公布本部门的联系人和联系电话，接受公众的咨询和监督。
第十二条 项目建设单位或项目业主按规定公示后，应当在公示结束后十个工作日内将公示结果书面报告项目行政主管部门和市行政监察部门。
第十三条 未按照本办法进行公示，按照机关效能监察有关规定，追究相关单位和个人的责任。
第十四条 本办法自2008年7月1日起施行。
电力建设工程备案管理规定
国家电力监管委员会
电力建设工程备案管理规定
第一条 为进一步加强电力业务许可监管和电力建设施工安全监管，规范电力建设工程备案工作，根据《电力建设安全生产监督管理办法》、《电力业务许可证（发电类）监督管理办法》、《电力业务许可证（输电类、供电类）监督管理办法》等规章制度，制定本规定。
第二条 本规定适用于发电、电网企业依法取得审批或核准的电力建设工程的备案工作。电力建设工程包括发电建设工程、电网建设工程的新建、扩建、改建、拆除等活动。
第三条 电力工程建设（管理）单位是电力建设工程备案的责任主体，具体负责向电力监管机构备案并对备案内容的真实性负责。
第四条 电力建设工程实行属地备案原则，在电力工程建设地电力监管机构备案。跨省、跨区的电力建设工程按建设地点分别在所在地电力监管机构备案。
第五条 电力建设工程备案主要内容：
（一）项目基本情况，包括项目名称、地点、审批或者核准情况、开工报告批准情况、主要建设内容、施工工期及进度安排、招标时间及招标文件编号、项目是否符合环境保护、安全有关规定和要求等。
（二）电力工程建设（管理）单位基本情况，包括单位名称、地址，取得电力业务许可证情况，项目负责人和安全管理机构负责人姓名及联系方式。
（三）参建单位（含设计、施工、监理单位等）基本情况，包括参建单位名称、项目负责人姓名及联系方式、取得承装（修、试）电力设施许可证及其他资质证书情况，主要工作内容等。
（四）安全管理措施，包括安全生产组织体系、安全投入计划、施工组织方案、安全保障和应急处置措施等内容。
（五）当地电力监管机构要求备案的其它材料。
对于110kV及以下电网建设工程，以及 5万千瓦（不含5万千瓦）以下范围的发电建设工程（不含小水电工程）等建设工期短、投资规模小的电力建设工程，可以仅备案（一）、（二）、（五）所列内容或项目建设计划。
第六条 电力建设工程备案程序如下：
（一）电力工程建设（管理）单位在电力建设工程开工报告批准之日起15个工作日内向所在地电力监管机构提交备案材料。
（二）电力监管机构对收到电力工程建设（管理）单位提交的备案材料，在15个工作日内，将满足备案要求的电力建设工程项目在12398信息公开网、各派出机构网站等进行公告。
第七条 电力工程建设（管理）单位、参建单位或者其项目负责人发生变化，施工合同、工程工期等发生重大变化的，电力工程建设（管理）单位应及时向电力监管机构办理备案变更手续。
第八条 电力建设工程未按规定时间备案的，应当责令改正；逾期未改正的，或提供虚假备案材料、隐瞒重要事实、拒绝提供备案材料的，依照《电力监管条例》第三十四条的有关规定进行处理。
第九条 电监会此前对电力建设工程备案规定与本规定不一致的，按本规定执行。
第十条 电力监管机构要加强对电力建设工程备案的管理，不得借备案谋取不正当利益。
第十一条 电监会派出机构可根据本辖区内电力建设工程实际，制定本辖区电力建设工程备案实施细则。
第十二条 本规定自2013年1月1日起施行。
最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定
最高人民法院
最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定 （2006年12月25日最高人民法院审判委员会第1411次会议通过）
法释〔2007〕1号
中华人民共和国最高人民法院公告
《最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定》已于2006年12月25日由最高人民法院审判委员会第1411次会议通过，现予公布，自2007年2月1日起施行。
二○○七年一月十二日
为正确处理侵犯植物新品种权纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关规定，结合侵犯植物新品种权纠纷案件的审判经验和实际情况，就具体应用法律的若干问题规定如下：
第一条 植物新品种权所有人（以下称品种权人）或者利害关系人认为植物新品种权受到侵犯的，可以依法向人民法院提起诉讼。
前款所称利害关系人，包括植物新品种实施许可合同的被许可人、品种权财产权利的合法继承人等。
独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼；排他实施许可合同的被许可人可以和品种权人共同起诉，也可以在品种权人不起诉时，自行提起诉讼；普通实施许可合同的被许可人经品种权人明确授权，可以提起诉讼。
第二条 未经品种权人许可，为商业目的生产或销售授权品种的繁殖材料，或者为商业目的将授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料的，人民法院应当认定为侵犯植物新品种权。
被控侵权物的特征、特性与授权品种的特征、特性相同，或者特征、特性的不同是因非遗传变异所致的，人民法院一般应当认定被控侵权物属于商业目的生产或者销售授权品种的繁殖材料。
被控侵权人重复以授权品种的繁殖材料为亲本与其他亲本另行繁殖的，人民法院一般应当认定属于商业目的将授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料。
第三条 侵犯植物新品种权纠纷案件涉及的专门性问题需要鉴定的，由双方当事人协商确定的有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人鉴定；协商不成的，由人民法院指定的有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人鉴定。
没有前款规定的鉴定机构、鉴定人的，由具有相应品种检测技术水平的专业机构、专业人员鉴定。
第四条 对于侵犯植物新品种权纠纷案件涉及的专门性问题可以采取田间观察检测、基因指纹图谱检测等方法鉴定。
对采取前款规定方法作出的鉴定结论，人民法院应当依法质证，认定其证明力。
第五条 品种权人或者利害关系人向人民法院提起侵犯植物新品种权诉讼时，同时提出先行停止侵犯植物新品种权行为或者保全证据请求的，人民法院经审查可以先行作出裁定。
人民法院采取证据保全措施时，可以根据案件具体情况，邀请有关专业技术人员按照相应的技术规程协助取证。
第六条 人民法院审理侵犯植物新品种权纠纷案件，应当依照民法通则第一百三十四条的规定，结合案件具体情况，判决侵权人承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。
人民法院可以根据被侵权人的请求，按照被侵权人因侵权所受损失或者侵权人因侵权所得利益确定赔偿数额。被侵权人请求按照植物新品种实施许可费确定赔偿数额的，人民法院可以根据植物新品种实施许可的种类、时间、范围等因素，参照该植物新品种实施许可费合理确定赔偿数额。
依照前款规定难以确定赔偿数额的，人民法院可以综合考虑侵权的性质、期间、后果，植物新品种实施许可费的数额，植物新品种实施许可的种类、时间、范围及被侵权人调查、制止侵权所支付的合理费用等因素，在50万元以下确定赔偿数额。
第七条 被侵权人和侵权人均同意将侵权物折价抵扣被侵权人所受损失的，人民法院应当准许。被侵权人或者侵权人不同意折价抵扣的，人民法院依照当事人的请求，责令侵权人对侵权物作消灭活性等使其不能再被用作繁殖材料的处理。
侵权物正处于生长期或者销毁侵权物将导致重大不利后果的，人民法院可以不采取责令销毁侵权物的方法，但法律、行政法规另有规定的除外。
第八条 以农业或者林业种植为业的个人、农村承包经营户接受他人委托代为繁殖侵犯品种权的繁殖材料，不知道代繁物是侵犯品种权的繁殖材料并说明委托人的，不承担赔偿责任。
